![Mesures d'office. - Perturbation du chantier par l'Administration maître de l'ouvrage. - Dépassement du délai d'exécution. - Mesures d'office injustifiées. - [...]. - Observ. de P. Libiez. -](./styles/solo/images/no_image.jpg)
| Titre : | Mesures d'office. - Perturbation du chantier par l'Administration maître de l'ouvrage. - Dépassement du délai d'exécution. - Mesures d'office injustifiées. - [...]. - Observ. de P. Libiez. - (1978) |
| Auteurs : | PATRICE LIBIEZ ; TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NAMUR ; COUR D'APPEL DE LIEGE |
| Type de document : | Article : Jurisprudence |
| Dans : | ENTREPRISE ET LE DROIT (N° ind, 20/12/1978) |
| Article en page(s) : | pp. 213 à 220. - |
| Sujets : | |
| Doctrine ou Jurisprudence : | Jurisprudence |
| Année d'arrêt : | 1992 |
